江西省疫情工期顺延/江西省疫情期间工资发放标准

本文目录一览：

• 〖壹〗 、住建部新冠疫情放开施工工期怎么算
• 〖贰〗
  、疫情期间合同到期如何处理
• 〖叁〗、重磅!全国人大法工委官宣:新冠肺炎疫情属于不可抗力
• 〖肆〗 、商品房开发项目施工工期因新冠疫情导致逾期的施工单位怎样处理_百度...
• 〖伍〗
  、疫情防控导致工期延误可以这样处理!

住建部新冠疫情放开施工工期怎么算

综上所述 ，住建部关于新冠疫情放开后施工工期的计算
，主要依据相关法律法规和政策规定，以及承包人与发包人之间的合同约定进行工期顺延的处理。

不可抗力与工期：疫情构成不可抗力（第5号） ，施工单位需关注合同索赔时效 。停复工问题（第6号）、工期顺延落实（第17号）需按合同程序处理
。费用细化：复工土方施工额外费用（第4号） 、材料替换问题（第12号）等专项场景。企业管理费调整（第8号）
、人工费确认方法（第9号）提供具体操作指引 。

耽误工期1个月
，延期1个月；耽误工期2个月，就顺延2个月
。如果工地停工1个月 ，开发商却延期好几个月
，那肯定是不合理的，如果要钻这个空子 ，开发商则必须罩明要进行赔偿。而那些趁着疫情延期半年甚至一年的，手闷侍大家如果遇到了这类情况
，也可以向有关部门进行举报 。

地方各级住房和城乡建设主管部门要积极与地方卫生健康主管部门、疾控部门加强统筹协调，根据实际情况制定出台建设工程项目疫情防控和开复工指南 ，重点对企业组织管理 、人员集聚管理、人员排查
、封闭管理、现场防疫物资储备 、卫生安全管理
、应急措施等方面提出明确要求
，细化疫情防控措施，协助企业解决防控物资短缺等问题
。

时刻保持应急状态。严格落实领导干部带班和重要岗位24小时值班及事故信息报告制度 ，及时有效应对突发情况
，并按规定程序和时限，及时上报信息 。以上即为住建部关于全面加强房屋市政工程施工工地新冠肺炎疫情防控工作的通知内容 ，各施工工地应严格按照通知要求执行
，确保疫情防控工作落实到位。

疫情期间合同到期如何处理

疫情期间房租到期，处理方式主要有以下两种：协商减免租金：适用情况：若承租人因疫情这一“不可抗力”因素无法正常返回并使用已承租的房屋 ，可依据《合同法》第117条之规定
，请求减免部分租金
。操作方式：承租人与出租人进行友好协商，根据疫情对双方实际影响的情况 ，达成减免租金的协议。

疫情期间房租到期，承租人与出租人可协商减免租金或解约 。协商减免租金 若承租人因疫情影响无法正常返回务工所在地使用已承租的房屋
，可依据《合同法》第117条关于“不可抗力 ”的规定，请求减免部分租金
。这里的“不可抗力
”指的是不能预见、不能避免并不能克服的客观情况 ，疫情显然符合这一条件。

法律主观：劳动者在被隔离期间 劳动合同 期满的自动顺延到隔离措施解除之后 。企业因受疫情影响导致生产经营困难的
，可以通过与职工协商一致采取调整薪酬 、轮岗轮休
、缩短工时等方式稳定工作岗位，尽量不裁员或者少裁员
。 《 民法典 》第一百八十条 ，因不可抗力不能履行民事义务的
，不承担 民事责任 。

疫情期间劳务合同到期，不能终止合同 ，要顺延工期 。如果员工在疫情期间治疗或隔离期间劳动合同到期了
，企业不能直接终止或解除劳动合同，而是应该顺延至员工医疗期、隔离期或政府采取紧急措施结束的时间
。非治疗的 ，疫情期间属于不可抗力
，合同自动延期。

重磅!全国人大法工委官宣:新冠肺炎疫情属于不可抗力

〖壹〗 、全国人大法工委明确新冠肺炎疫情属于不可抗力 。法律依据：根据《民法总则》第一百八十条第二款，不可抗力是指不能预见
、不能避免且不能克服的客观情况
。新冠肺炎疫情作为突发公共卫生事件 ，符合不可抗力的法律定义。

〖贰〗、新冠肺炎是否属于不可抗力？需结合具体情境判断，但司法实践和权威机构普遍认可其作为不可抗力的合理性：官方认定：中国贸促会已出具多份新型冠状病毒肺炎疫情不可抗力事实性证明
，为企业提供合同免责依据；全国人大法工委明确回复：疫情属于不能预见 、不能避免
、不能克服的不可抗力 。

〖叁〗、疫情是否构成不可抗力法律规定：根据《中华人民共和国合同法》第一百一十七条，不可抗力是指不能预见 、不能避免并不能克服的客观情况。因不可抗力不能履行合同的 ，根据影响
，部分或全部免除责任，法律另有规定的除外
。

〖肆〗、新冠肺炎疫情属于不可抗力。分析说明：法律定义：根据《中华人民共和国民法总则》第一百八十条第二款和《中华人民共和国合同法》第一百一十七条第二款的规定 ，不可抗力是指不能预见
、不能避免且不能克服的客观情况 。

〖伍〗、全国人大常委会法工委发言人明确指出
，新冠肺炎疫情属于不能预见 、不能避免且不能克服的不可抗力
。这一认定得到了各省高级人民法院相关司法文件的进一步确认。不可抗力的法律后果 免责事由：根据《合同法》第117条，因不可抗力不能履行合同的 ，根据影响程度
，部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外 。

商品房开发项目施工工期因新冠疫情导致逾期的施工单位怎样处理_百度...

商品房开发项目施工工期因新冠疫情导致逾期的施工单位的处理是施工单位应当收集政府要求停工以及允许复工的文件 ，并及时书面告知发包方
。证明在施工单位无过错的情况下
，因遵从政府要求而导致的工期延误，该延误期间为不可抗力因素导致 ，不属于施工单位违约，工期应当相应顺延。

商品房开发项目施工工期因新冠疫情导致逾期的
，施工单位可以将工程工期顺延 。以下是具体解释及法律依据：工期顺延的合理性：由于新冠疫情属于不可抗力因素，即不能预见
、不能避免且不能克服的客观情况 ，因此导致的商品房开发项目施工工期逾期
，施工单位有权申请工期顺延
。

通过仲裁或诉讼等法律途径解决争议。综上所述，施工单位在面对因新冠疫情导致的商品房开发项目施工工期逾期时 ，应援引不可抗力条款
，及时通知建设单位，协商调整合同工期 ，并保留相关证据以应对可能的争议 。

疫情防控导致工期延误可以这样处理!

合理顺延工期：疫情防控导致工期延误属于合同约定的不可抗力情形
。企业应加强合同工期管理
，根据实际情况依法与建设单位协商合理顺延合同工期。分担停工费用：停工期间增加的费用，由发承包双方按照有关规定协商分担 。计入防疫成本：因疫情防控增加的防疫费用 ，可计入工程造价。

重点工程积极复工：金兰城际快速通道项目已复工
，有20多名管理人员、2个施工班组到位，20多台机械设备进场作业 ，争取本月底全面复工，把延误工期赶回来；329国道绍兴智慧快速路施工方通过报销路费 、派出包车等方式
，先后接回100多名工人，返工率达到80%
。

因施工人员返岗延迟等疫情相关原因将导致工期延误的 ，施工企业应按照合同约定提出工期顺延申请
，取得建设/监理单位签证。因疫情防控导致的停工和工期延误相关损失，如停工期间工资
、后期赶工费用等 ，合同有约定的从其约定
，没有约定的，由建设单位和施工企业协商合理分担 。慎重提出解除合同要求
。

如果因新冠疫情或疫情防控措施导致工期延误 ，承包人有权请求顺延工期。通知与证明义务：承包人应及时向发包人发出书面通知
，说明不可抗力和受阻情况，并提供必要的证明 ，如政府发布的停工通知、疫情防控措施文件等 。避免损失扩大：承包人应采取措施避免或减轻损失的进一步扩大
，这是承包人的责任
。

工期顺延：新冠疫情防控期间的工期可以顺延。因疫情导致的停工 、复工延迟等，属于不可抗力因素造成的工期延误 ，承包人有权申请工期顺延 。例如，若因疫情导致关键线路上的材料设备到货延误
，应顺延工期
。避免损失扩大：在疫情期间，合同双方均有义务避免损失扩大。